案例分析|先施工再招標，簽訂的建設(shè)工程合同是否還有效力？

案例回顧：

一、金龍公司與中扶公司進行協(xié)商，確定由中扶公司承包涉案商品房及安置房項目。中扶公司于2012年12月進場施工。依當時規(guī)定，該項目屬于必須招投標的建設(shè)工程項目。

二、2013年9月與2014年4月，金龍公司分別對涉案項目的兩個標段進行招標，均由中扶公司中標。雙方均認可該招投標程序，僅是為辦理相關(guān)證件，從而進行的形式意義上的招投標。

三、2015年5月，金龍公司以中扶公司拖延工期為由，通知中扶公司解除施工合同。隨后中扶公司訴至法院，請求法院確認合同并未解除。金龍公司提出反訴，主張施工合同無效。

四、一審法院與最高院均認為，當事人在招投標前已經(jīng)進場施工，后僅為辦理相關(guān)手續(xù)進行了形式招投標，因此屬于未招標的情形，根據(jù)《建設(shè)工程司法解釋》第一條，合同無效。 

1.案情分析  

本案的爭議焦點是，雙方當事人進行了形式上的招投標，是否還會因《建設(shè)工程司法解釋》第一條第三項導(dǎo)致合同無效？最高院認為即使進行了形式上的招投標，合同仍然無效，主要有以下兩點理由：

一、招投標是必須招投標項目合同效力的前提。對于必須要招投標的項目，招投標是簽訂施工合同的前提，只有符合法律規(guī)定的中標才會形成合法的建設(shè)工程施工合同。而當事人先達成約定并施工，之后才在形式上招投標的，順序上來看就不可能形成有效合同。

二、形式上的招投標不具有法律效力。當事人為辦理手續(xù)等目的，進行形式上招投標的，違反了《招標投標法》保護公共利益與安全的目的，以及公開、公平的原則。因此形式上的招投標不屬于有效的招投標活動，不能因此而獲得有效的合同。

2.實務(wù)經(jīng)驗總結(jié) 

一、必須招投標的項目，在招投標前不要簽訂合同。雖然在實際工程承包過程中，發(fā)包人與承包人經(jīng)常會在招投標前進行接觸，并可能會達成一定的協(xié)議。但是要盡量避免達成過于詳細的約定，否則中標合同可能被認定為無效，造成額外的損失。

二、在爭議處理過程中要注意中標效力。處理任何合同糾紛時，都應(yīng)首先確認合同的效力情況。對于建設(shè)工程糾紛而言，則應(yīng)額外確認中標是否有效，因為中標無效的合同也會隨之無效。

3.相關(guān)法律法規(guī) 

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》

第一條 建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，應(yīng)當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效：（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（二）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；（三）建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

《中華人民共和國招標投標法》

第三條 在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標：（一）大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；（二）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；（三）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

第四條 任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。

《中華人民共和國合同法》

第五十二條 有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益；（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

4.法院判決 

依據(jù)上述法律規(guī)定，必須進行招標。但金龍公司在未履行公開招標程序的情況下，即確定由中扶公司進場開始墊資施工。后金龍公司雖補辦了招標手續(xù)，中扶公司中標，但雙方均確認該招標投標程序僅是為辦理相關(guān)證件而進行的形式意義上的招投標。

因此，一審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條關(guān)于建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的，建設(shè)工程施工合同應(yīng)認定無效的規(guī)定，認定雙方當事人就案涉工程簽訂的建設(shè)工程施工合同及補充協(xié)議均無效，并無不當。

中扶公司關(guān)于案涉工程招投標程序合法，雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同及補充協(xié)議有效的上訴主張，于法無據(jù)。

案件來源：最高人民法院，中扶建設(shè)有限責(zé)任公司、德化金龍置業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書【（2017）最高法民終766號】。